资讯发布】粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工(EPC)工程总承包招标公告
2026-10-10
100 次浏览
(招标编号:GXRZ(HZ)-2026-G-002)
项目所在地区:广西壮族自治区,梧州市,龙圩区
一、招标条件
本粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金9506.49万元，招标人为广西水美乡村发展有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:建设规模:总建筑面积约122608.27m²，主要建设内容包含有牛舍、检疫消毒房、车辆消毒室、精饲料仓库、泵房、配电房（含设备）、管理用房有机肥料仓库、名贵中草药培育大棚、中药材仓库、蚯蚓养殖场、中药材管理用房、玻璃钢化粪池、青储池、沼气池、无公害处理池等建筑与装饰工程。
范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:
(001)粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包;
三、投标人资格要求
(001粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包)的投标人资格能力要求:
3.1本次招标要求投标人应同时具备工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级及以上资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。
3.2主要负责人人员要求:
3.2.1工程总承包项目经理:具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师或建筑工程专业一级注册建造师或建筑工程专业注册监理工程师证书和中级职称（联合体投标的，需为牵头单位员工），不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目经理。
3.2.2项目设计负责人:具有一级注册建筑师证书和建筑工程专业中级职称。
3.2.3施工项目经理:具有建筑工程专业的一级注册建造师证书和中级职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理。
3.2.4项目施工专职安全生产管理人员具备有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全生产管理人员作为专职安全生产管理人员。
3.3业绩要求:无要求
3.4诚信要求:
根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理、项目设计负责人被列为失信被执行人的（以评标阶段“中国执行信息公开网”([https://zxgk.court.gov.cn/shixin](https://zxgk.court.gov.cn/shixin))查询信息为准），不得参与投标；投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)被列入“严重失信主体名单”的（以评标阶段通过“信用中国”（[https://www.creditchina.gov.cn/](https://www.creditchina.gov.cn/)）查询的结果为准），不得参与投标。投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理、项目设计负责人被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（以评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（[http://jzsc.mohurd.gov.cn/home](http://jzsc.mohurd.gov.cn/home))查询的结果为准），不得参与投标。近三年内投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以评标阶段“中国裁判文书网”（[https://wenshu.court.gov.cn/](https://wenshu.court.gov.cn/)）查询信息为准），不得参与投标。根据《住房和城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的通知》(建质（2024）27号)规定，投标人因生产安全事故处于暂扣、吊销安全生产许可证状态的，不得参与投标。
3.5本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求:
3.5.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.5.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。
3.5.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.5.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.5.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
3.8M本项目不属于政府采购项目。；
本项目允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2026年09月30日08时00分到2026年10月13日17时30分
获取方式①由投标人的法定代表人（持有效的法定代表人身份证明原件和其本人二代居民身份证原件)或其授权委托代理人（持有效的法人授权委托书原件和其本人居民二代身份证原件）携带《企业营业执照》副本复印件加盖单位公章现场缴费购买。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2026年11月03日09时00分
六、开标时间
开标时间:2026年11月03日09时00分
七、其他
1.招标条件
本招标项目粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包（招标项目名称）工程已由广西梧州市龙圩区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2205-450406-04-05-792584（批文名称、文号、项目代码）批准建设，招标人为广西水美乡村发展有限公司，建设资金来自业主自筹、项目贷等(资金来源)，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包进行公开招标。
2.招标项目概况与招标范围
2.1项目概况
招标项目编号:GXRZ(HZ)-2026-G-002
建设地点:广西梧州市龙圩区广平镇调村
建设规模:总建筑面积约122608.27m²，主要建设内容包含有牛舍、检疫消毒房、车辆消毒室、精饲料仓库、泵房、配电房（含设备）、管理用房有机肥料仓库、名贵中草药培育大棚、中药材仓库、蚯蚓养殖场、中药材管理用房、玻璃钢化粪池、青储池、沼气池、无公害处理池等建筑与装饰工程。
本项目（□估算价概算价）:9506.49万元
计划工期:本项目总工期为548天（日历天）。
2.2招标范围:初步设计完成后施工图设计完成前:依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括但不限于:建设红线范围内的施工图设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包；设计阶段包括施工图设计、其他相关的专项设计及深化设计、施工图预算及施工配合；施工阶段包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理，整个工程施工及保修期维护等总承包范围工作。设计施工实施过程管理中总承包各阶段的报建、审批、核准、办证、备案等的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、竣工试验、竣工图的审核、竣工验收、档案管理、缺陷责任期的保修等直至满足招标人要求并交付招标人接收使用。
2.3标段划分:本项目划分为一个标段
2.4本项目口要求不要求采用装配式技术。
2.5本项目口要求不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。
2.6公开完成的团初步设计文件。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人应同时具备工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级及以上资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。
3.2主要负责人人员要求:
3.2.1工程总承包项目经理:具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师或建筑工程专业一级注册建造师或建筑工程专业注册监理工程师证书和中级职称(联合体投标的，需为牵头单位员工)，不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目经理。
3.2.2项目设计负责人:具有一级注册建筑师证书和建筑工程专业中级职称。
3.2.3施工项目经理:具有建筑工程专业的一级注册建造师证书和中级职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理。
3.2.4项目施工专职安全生产管理人员具备有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全生产管理人员作为专职安全生产管理人员。
3.3业绩要求:无要求
3.4诚信要求:
根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理、项目设计负责人被列为失信被执行人的（以评标阶段“中国执行信息公开网”([https://zxgk.court.gov.cn/shixin](https://zxgk.court.gov.cn/shixin))查询信息为准），不得参与投标；投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)被列入“严重失信主体名单”的（以评标阶段通过“信用中国”（[https://www.creditchina.gov.cn/](https://www.creditchina.gov.cn/)）查询的结果为准），不得参与投标。投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理、项目设计负责人被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（以评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（[http://jzsc.mohurd.gov.cn/home](http://jzsc.mohurd.gov.cn/home))查询的结果为准），不得参与投标。近三年内投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以评标阶段“中国裁判文书网”（[https://wenshu.court.gov.cn/](https://wenshu.court.gov.cn/)）查询信息为准），不得参与投标。根据《住房和城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的通知》(建质（2024）27号)规定，投标人因生产安全事故处于暂扣、吊销安全生产许可证状态的，不得参与投标。
3.5本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求:
3.5.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.5.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。
3.5.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.5.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.5.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
3.8本项目不属于政府采购项目。
4.招标文件的获取
4.1时间:请于2026年9月30日公告10月招标发布之时起至2026年10月13日止（工作日），每日上午8:00至11:30，下午15:00~17:30（北京时间，下同）。
售价:招标文件工本费每本300.00元；图纸费每份2000.00元，售后不退。
获取招标文件的方式:
①由投标人的法定代表人（持有效的法定代表人身份证明原件和其本人二代居民身份证原件）或其授权委托代理人（持有效的法人授权委托书原件和其本人居民二代身份证原件）携带《企业营业执照》副本复印件加盖单位公章现场缴费购买。②如为联合体投标，须由联合体中任意一方的法定代表人（持有效的法定代表人身份证明原件和其本人二代居民身份证原件）或其授权委托代理人（持有效的法人授权委托书原件和其本人居民二代身份证原件）携带《企业营业执照》副本复印件加盖单位公章现场缴费购买。
5.投标文件的提交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月3日9时00分，
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3投标文件必须由投标人的“法定代表人”（持有效的《法定代表人身份证明》原件、本人有效的中华人民共和国居民身份证原件），或其委托人（持有效的《授权委托书》原件、本人有效的中华人民共和国居民身份证原件）递交。
6.预付款和进度款支付方式
预付款支付比例或金额:本项目预付款为合同金额的15%(签订施工合同，项目货款后支付)。进度款支付比例:工程进度款支付金额为累计周期已完成工程量的80%。(发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款；政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%)
注：了解公告详情可将项目名称、单位名称、联系电话发送至邮箱
联系人:刘工
咨询电话：18600358695
邮箱：zbgsbj@163.com
项目所在地区:广西壮族自治区,梧州市,龙圩区
一、招标条件
本粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金9506.49万元，招标人为广西水美乡村发展有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:建设规模:总建筑面积约122608.27m²，主要建设内容包含有牛舍、检疫消毒房、车辆消毒室、精饲料仓库、泵房、配电房（含设备）、管理用房有机肥料仓库、名贵中草药培育大棚、中药材仓库、蚯蚓养殖场、中药材管理用房、玻璃钢化粪池、青储池、沼气池、无公害处理池等建筑与装饰工程。
范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:
(001)粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包;
三、投标人资格要求
(001粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包)的投标人资格能力要求:
3.1本次招标要求投标人应同时具备工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级及以上资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。
3.2主要负责人人员要求:
3.2.1工程总承包项目经理:具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师或建筑工程专业一级注册建造师或建筑工程专业注册监理工程师证书和中级职称（联合体投标的，需为牵头单位员工），不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目经理。
3.2.2项目设计负责人:具有一级注册建筑师证书和建筑工程专业中级职称。
3.2.3施工项目经理:具有建筑工程专业的一级注册建造师证书和中级职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理。
3.2.4项目施工专职安全生产管理人员具备有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全生产管理人员作为专职安全生产管理人员。
3.3业绩要求:无要求
3.4诚信要求:
根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理、项目设计负责人被列为失信被执行人的（以评标阶段“中国执行信息公开网”([https://zxgk.court.gov.cn/shixin](https://zxgk.court.gov.cn/shixin))查询信息为准），不得参与投标；投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)被列入“严重失信主体名单”的（以评标阶段通过“信用中国”（[https://www.creditchina.gov.cn/](https://www.creditchina.gov.cn/)）查询的结果为准），不得参与投标。投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理、项目设计负责人被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（以评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（[http://jzsc.mohurd.gov.cn/home](http://jzsc.mohurd.gov.cn/home))查询的结果为准），不得参与投标。近三年内投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以评标阶段“中国裁判文书网”（[https://wenshu.court.gov.cn/](https://wenshu.court.gov.cn/)）查询信息为准），不得参与投标。根据《住房和城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的通知》(建质（2024）27号)规定，投标人因生产安全事故处于暂扣、吊销安全生产许可证状态的，不得参与投标。
3.5本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求:
3.5.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.5.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。
3.5.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.5.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.5.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
3.8M本项目不属于政府采购项目。；
本项目允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2026年09月30日08时00分到2026年10月13日17时30分
获取方式①由投标人的法定代表人（持有效的法定代表人身份证明原件和其本人二代居民身份证原件)或其授权委托代理人（持有效的法人授权委托书原件和其本人居民二代身份证原件）携带《企业营业执照》副本复印件加盖单位公章现场缴费购买。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2026年11月03日09时00分
六、开标时间
开标时间:2026年11月03日09时00分
七、其他
1.招标条件
本招标项目粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包（招标项目名称）工程已由广西梧州市龙圩区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2205-450406-04-05-792584（批文名称、文号、项目代码）批准建设，招标人为广西水美乡村发展有限公司，建设资金来自业主自筹、项目贷等(资金来源)，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该粤港澳大湾区·广西梧州岭南香牛全产业链项目建筑与装饰工程设计-施工（EPC）工程总承包进行公开招标。
2.招标项目概况与招标范围
2.1项目概况
招标项目编号:GXRZ(HZ)-2026-G-002
建设地点:广西梧州市龙圩区广平镇调村
建设规模:总建筑面积约122608.27m²，主要建设内容包含有牛舍、检疫消毒房、车辆消毒室、精饲料仓库、泵房、配电房（含设备）、管理用房有机肥料仓库、名贵中草药培育大棚、中药材仓库、蚯蚓养殖场、中药材管理用房、玻璃钢化粪池、青储池、沼气池、无公害处理池等建筑与装饰工程。
本项目（□估算价概算价）:9506.49万元
计划工期:本项目总工期为548天（日历天）。
2.2招标范围:初步设计完成后施工图设计完成前:依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括但不限于:建设红线范围内的施工图设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包；设计阶段包括施工图设计、其他相关的专项设计及深化设计、施工图预算及施工配合；施工阶段包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理，整个工程施工及保修期维护等总承包范围工作。设计施工实施过程管理中总承包各阶段的报建、审批、核准、办证、备案等的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、竣工试验、竣工图的审核、竣工验收、档案管理、缺陷责任期的保修等直至满足招标人要求并交付招标人接收使用。
2.3标段划分:本项目划分为一个标段
2.4本项目口要求不要求采用装配式技术。
2.5本项目口要求不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。
2.6公开完成的团初步设计文件。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人应同时具备工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级及以上资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。
3.2主要负责人人员要求:
3.2.1工程总承包项目经理:具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师或建筑工程专业一级注册建造师或建筑工程专业注册监理工程师证书和中级职称(联合体投标的，需为牵头单位员工)，不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目经理。
3.2.2项目设计负责人:具有一级注册建筑师证书和建筑工程专业中级职称。
3.2.3施工项目经理:具有建筑工程专业的一级注册建造师证书和中级职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理。
3.2.4项目施工专职安全生产管理人员具备有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全生产管理人员作为专职安全生产管理人员。
3.3业绩要求:无要求
3.4诚信要求:
根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理、项目设计负责人被列为失信被执行人的（以评标阶段“中国执行信息公开网”([https://zxgk.court.gov.cn/shixin](https://zxgk.court.gov.cn/shixin))查询信息为准），不得参与投标；投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)被列入“严重失信主体名单”的（以评标阶段通过“信用中国”（[https://www.creditchina.gov.cn/](https://www.creditchina.gov.cn/)）查询的结果为准），不得参与投标。投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理、项目设计负责人被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（以评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（[http://jzsc.mohurd.gov.cn/home](http://jzsc.mohurd.gov.cn/home))查询的结果为准），不得参与投标。近三年内投标人(如为联合体时，联合体中任一个成员)或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以评标阶段“中国裁判文书网”（[https://wenshu.court.gov.cn/](https://wenshu.court.gov.cn/)）查询信息为准），不得参与投标。根据《住房和城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的通知》(建质（2024）27号)规定，投标人因生产安全事故处于暂扣、吊销安全生产许可证状态的，不得参与投标。
3.5本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求:
3.5.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.5.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。
3.5.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.5.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.5.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
3.8本项目不属于政府采购项目。
4.招标文件的获取
4.1时间:请于2026年9月30日公告10月招标发布之时起至2026年10月13日止（工作日），每日上午8:00至11:30，下午15:00~17:30（北京时间，下同）。
售价:招标文件工本费每本300.00元；图纸费每份2000.00元，售后不退。
获取招标文件的方式:
①由投标人的法定代表人（持有效的法定代表人身份证明原件和其本人二代居民身份证原件）或其授权委托代理人（持有效的法人授权委托书原件和其本人居民二代身份证原件）携带《企业营业执照》副本复印件加盖单位公章现场缴费购买。②如为联合体投标，须由联合体中任意一方的法定代表人（持有效的法定代表人身份证明原件和其本人二代居民身份证原件）或其授权委托代理人（持有效的法人授权委托书原件和其本人居民二代身份证原件）携带《企业营业执照》副本复印件加盖单位公章现场缴费购买。
5.投标文件的提交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月3日9时00分，
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3投标文件必须由投标人的“法定代表人”（持有效的《法定代表人身份证明》原件、本人有效的中华人民共和国居民身份证原件），或其委托人（持有效的《授权委托书》原件、本人有效的中华人民共和国居民身份证原件）递交。
6.预付款和进度款支付方式
预付款支付比例或金额:本项目预付款为合同金额的15%(签订施工合同，项目货款后支付)。进度款支付比例:工程进度款支付金额为累计周期已完成工程量的80%。(发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款；政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%)
注：了解公告详情可将项目名称、单位名称、联系电话发送至邮箱
联系人:刘工
咨询电话：18600358695
邮箱：zbgsbj@163.com